2020年电工劳务承包合同范本【标准版】

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。

　　依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：

　　第一条 工程名称 ： ________________

　　第二条 承包内容及范围：__________________

　　第三条 承包要求：

　　1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装修工程进度配合施工。

　　2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。

　　3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。

　　4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。

　　5、合同价款：

　　乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及政府质检部门的检验结果为准)。

　　承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以 ____ 元/平方米计算。

　　第四条 承包形式、付款方法及结算程序：

　　1、承包形式：劳务工资承包(含施工所需的所有机械及所用小型工具和机械工具耗材)，甲方承担切割片、焊条、胶布等。

　　2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。每月予借生活费，待工程完工后扣留___%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。

　　第五条 双方的权利和义务及管理

　　1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。

　　1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。

　　1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械(如塔吊等)、安全设施。

　　1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。

　　2、乙方的权利和义务

　　2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为，乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。

　　2.2、乙方有权依法雇佣和解雇自己的施工人员。

　　2.3、乙方有权积极组织雇佣施工人员进行安全生产、文明施工，严格管理施工人员遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。

　　2.4、乙方要在质量管理上有依据规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清，负责该分项工程所需材料进场的卸车及有序放置等工作。

　　2.5、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。

　　2.6、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。

　　2.7、乙方进入施工现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。

　　2.8、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。

　　2.9、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。

　　2.10、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺席，否则给予处罚。

　　2.11、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期或与其他工种发生纠纷、打架斗殴等现象，否则给予重罚。

　　2.12、乙方自负食宿。

　　2.13、乙方有义务对现场生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。

　　2.14、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的____%结算。

　　第六条 违约责任

　　1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

　　2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

　　风险告知：当建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，分包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。

　　3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

　　4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　第七条 争议解决

　　1、因本协议引起或与本协议有关的争议，双方应友好协商并签订补充协议解决。协议不成，双方均有权向合同履行地的人民法院起诉。

　　2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

　　风险告知：争议管辖权条款的约定用于避免对方精心设计的司法陷阱，在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　第八条 合同生效、终止

　　1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

　　第九条 附则

　　1、本合同未尽事宜，双方另议。

　　2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。

　　发包人(公章)：_____________ 承包人(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

　　签订劳务承包合同的注意事项

　　一方面，劳务承包合同要注意合同条款约定的合法性。要合理确定发包方、分包方权利义务，决不能将法律、法规、规章规定应由发包方负责的技术责任、质量责任、安全责任全部推给劳务承包方，否则这样的合同条款将是无效条款。另一方面，要关注内容条款的实用性。针对劳务承包市场的现状，有针对性地约定合同中的责任归属、违约等条款，以提高合同实用性。

　　(1)防范安全风险

　　我国的市场经济体制已经初步建立，不少正规的施工企业转型成了管理型企业，它们已无施工实体可言。各种分包队伍进入建筑市场,增加了安全管理的难度。一般认为，在劳务承包条件下，劳务承包人可自行进行管理，并且只对总包人或工程分包人负责，总包人和工程分包人对发包人负责，劳务承包人对发包人不直接承担责任。即劳务承包双方互相按合同承担相应责任，并不共同向发包人承担连带责任。这就使我们更有必要明确约定义务人是谁，否则可能将有限的精力卷入不必要的争议中。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定:“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”及第三十二条规定:“施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评”可知:提供有关技术方案、操作规程，以及提供安全防护用具和安全防护服装是劳务作业发包人的法定义务。劳务作业承包人的法定义务是委派项目负责人，负责劳务作业施工现场的管理。根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条规定，“建筑施工总承包企业安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员应当按企业资质类别和等级足额配备，根据企业生产能力或施工规模，劳务公司的专职安全生产管理人员人数至少为1人/五十名施工人员，且不少于2人”，作业人员持证上岗，未经过培训的人员，应当禁止其在施工现场从事施工活动。劳务作业发包方与承包方如何履行安全生产这一条“职责”,应该尽可能做出明确具体约定。

　　(2)劳务费的计取方面

　　劳务人员劳务费的计取方面存在建筑安装劳务收入的确认标准，在实务操作中一直缺乏明确的量化执行标准的问题。因此有必要明确约定标准，防止因此而产生争议。建议采纳以质量、进度、安全文明施工现场分区的新型计价模型，对劳务企业劳务人员的劳务费计价标准，使劳务费的计取更加合理化、科学化。

　　(3)根据承发包双方的情况增加实用条款

　　为了切实保护自身利益，对于信誉不佳的客户，必须有针对性地增加防范性的条款，防止利益受损。劳务承包商也可就机械停工、材料供应等因素造成的窝工或者错误指令造成的返工约定违约责任。劳务发包方也可以明确约定履约保证金、质量保证金、采用经济手段强化监督制约，保证劳务队伍严格认真履行合同。有人建议签订三方合同，将开发方、总承包方、分包方共同成为合同责任主体，由第三方监督合同另外两方对合同的履约情况，并承担必要的连带责任，这种意见值得考虑。