最新膜结构设计承包合同范本【正式版】

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号:___________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。

　　经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就_________________工程项目的设计、_______制作及安装达成如下协议，共同遵照执行：

　　一. 乙方承包的工程内容和范围

　　1. 工程名称：___________________________________

　　2. 施工地点：___________________________________

　　3. 膜结构尺寸，规格造型(见图纸附件)

　　4. 材料：_______________________________________

　　风险告知：关于材料提供的事项，约定由承包方包工包料的形式,承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　5. 膜结构方案施工图的深化设计及施工

　　6. 膜找形及裁剪图的设计、膜材的加工制作;

　　7. 膜的运输以及安装的全过程。

　　二、工期

　　工期为自膜结构结束后____个工作日。自____年__月__日至____年__月__日。

　　三、付款金额：工程总包干价：人民币：____________元整(￥:___________)

　　四、付款方式:

　　1.甲方在合同签订后即支付工程总款的30%，作为工程预付款，即为人民币￥：___________元。

　　2.甲方在膜材料进场后即支付总款的60%作为进度款，即为人民币￥：___________元。

　　3.甲方在膜结构安装结束后即支付总款的95%作为完工款即为人民币￥：_____________元。

　　4.预留5%即人民币￥：___________元作为工程质量保证金，____年后付清。

　　五、乙方责任

　　1.乙方应对合同规定的工程内容所设计、制作、安装内容的合理性、可靠性负全面责任;严格按照图纸制作。

　　2. 乙方所进行的膜结构的方案及施工图设计必需符合中国工程建设标准化协会标准CECS158：2004之要求。

　　3. 施工中发生大小事故均有乙方负责，与甲方无关。

　　六、甲方责任

　　1.甲方应依据本协议的规定按期付工程款;

　　2.甲乙双方必须严格按照图纸施工。工程质量合格以上，争创优质工程。若有问题双方协商解决。

　　3.乙方所提供材料必须满足设计要求。提供产品出厂合格证明。

　　七、质量保修

　　1.工程质量保修范围和内容

　　承包商在质量保修期内，按照有关法律，法规，规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　具体保修的内容，双方约定如下：承包商所承包范围，包括_______产品质量和安装缺陷。

　　2.质量保修期

　　双方约定本工程保修期壹年，索膜质保期十年，保修期之内出现质量问题，乙方免费负责维修。(除不可抗拒因素及非乙方人为因素。)保修期外出现质量问题，乙方也可负责维修，但应收取适当的成本费。

　　3.质量保修责任

　　1)属于保修范围，内容的项目，承包商应当在接到保修通知之日起10日内派人完成保修。承包商不在约定期限内派人保修的，业主可以委托他人修理。发生费用由承包商支付。

　　2)人为因素，不可抗力，拾级以上台风等其他非自然损坏不在保修范围内。

　　4.保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　5.其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本附件，由施工合同的业主，承包商双方共同签署，其有效期限至合同期满。

　　八、 工程验收

　　(1) 当该工程完工后，甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天内，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

　　(2) 工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。

　　(3) 整个工程验收合格，则通过验收的当天为竣工日期。

　　本工程以相关设计方案为依据，按照国家标准进行验收，没有国家标准的，按照行业标准进行验收。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　九、违约责任

　　1.由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1)甲方不能按本合同协议要求提供开工条件;

　　2)甲方未按协议规定向乙方支付工程款;

　　3)甲方提出的重大或关键部位设计变更，致使方案改变而影响施工;

　　4)由于恶劣天气(大雨及大风等)无法施工。

　　十、争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

　　(一)提交_______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　十一、经双方确认的图纸和报价表是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　十二、未尽事宜双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各持两份，签字后生效。

　　发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

　　承包工程合同的一些注意事项

　　一、关于发包人与承包人：

　　1、对发包方主要应了解两方面内容：

　　①主体资格，即建设相关手续是否齐全。

　　②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

　　2、对承包方主要了解的内容有：

　　①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。

　　承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.

　　上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。