最新项目设计分包合同范本【正式版】

　　承包方： _______________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　设计分包方：____________________有限公司(以下简称乙方)

　　法定代表人：____________________________

　　设计负责人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　银行户头：______________________________

　　银行卡号: _______________________________

　　签订地点：______________________________

　　风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。

　　按照国家、省、市有关法律、法规精神，结合与建设单位签定的工程设计合同(下称《设计合同》)的具体实际，经双方协商，决定由乙方承担下述 设计工程，并纳入甲方经营部门管理机制，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：_____________________________

　　2、 工程地点：_____________________________

　　3、 承包范围：_____________________________

　　4、 承包方式：_____________________________

　　5、取费方式(人民币)：见附表

　　第二条 双方职责

　　(一)、甲方责任

　　1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规，检查督促《设计合同》的全面实施，协助解决施工过程中出现的重要事项。

　　2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。

　　3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。

　　4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用;

　　(二)、乙方职责

　　1、贯彻执行国家、省、市法律法规，根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求，制订设计方案，涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。

　　2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制，并提前2天交与甲方审图、出图。

　　3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定，乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。

　　4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。

　　5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。

　　7、按合同及取费方式的约定及时支付款项，否则视为乙方违约，承担违约责任。

　　8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。乙方不准私刻公章，如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户，一经发现，视为乙方违约，并追究有关法律责任。

　　9、设计工作期内，乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。

　　第三条 设计费用的约定

　　1、按合同附件中的计费方式，以网点为收费基础。

　　2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作，则按200元/人/趟收取费用。

　　3、乙方必须在甲方审图及出图之前，按附件中的费用计取方式，将每网点的费用打入甲方指定的帐号，否则，造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。

　　4、本工程税金由乙方负责。

　　第四条 违约责任

　　1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。

　　2、违约方必须向守约方违约赔偿金_______万元整。

　　风险告知：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条第二款规定了一个一般性参考标准，即“损失的百分之三十”，此处的“超过造成损失的百分之三十”，应理解为约定的违约金数额大于损失的百分之一百三十时，可认定为“过分高于”。故违约金的范围最好是在30%以下。

　　第五条 争议或纠纷处理

　　1、合同附件：收费标准。

　　2、本合同壹式两份，甲方双方各执壹份，双方签字后生效，并具有同等法律效力。

　　3、未尽事宜，由双方协商解决。本合同在执行期间双方发生争议时，由工程所在地的人民法院处理。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　发包人(盖章)：______________设计人(盖章)：_____________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_______________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_______________

　　签订时间：____年___月___日

　　工程设计合同的注意事项

　　第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

　　第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

　　第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

　　第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。