最新外墙防水补漏施工合同范本【标准版】

　　发包方：_____________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：_________________________

　　注册地址：___________________________

　　联系方式：___________________________

　　承包方：_____________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：_________________________

　　注册地址：___________________________

　　施工队负责人：_______________________

　　联系方式：___________________________

　　风险告知：在施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方委派代理人进行签约的，应当核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，遵循平等、公正和诚信的原则，结合本工程的具体情况，将_________单元外墙漏水处理工程承包给乙方，为保证工程质量安全、确保工期，经甲、乙双方共同协商，特签订以下协议：

　　第一条 工程地点

　　工程地点：_______________________

　　第二条 承包方式

　　包工包料、包质量、包安全、包不漏水。

　　风险告知：合同中约定由承包方以包工包料(也就是通常所说的全包)的形式施工。承包方所提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　第三条 施工/承包内容

　　对渗漏的部位，先将内墙面的乳胶漆及腻子全部凿除干净后作防水处理，待防水层干燥后，再刮腻子打磨平整刷乳胶漆，外墙渗漏部位，用外墙密封胶打磨那后再作防水处理，要求全部作试水试验，保证不渗漏。

　　第四条 承包价格

　　工程价格：_______________________

　　第五条 质量标准

　　1、严格按照使用合格的防水材料，按防水规范、分层施工，层层把关、保证不渗漏。

　　2、工程必须符合以下标准：

　　______________________________

　　______________________________

　　______________________________

　　第六条 施工安全

　　乙方必须按安全操作规范，持证上岗，听从甲方指挥，不允许违章操作，若发生安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　第七条 工程工期

　　总工期为____天，以甲方通知乙方进场开始时间计算工期。

　　第八条 工程验收及付款方式

　　1、验收标准：工程完成并经甲方测试，达到试水不渗漏;

　　2、付款方式：甲方一次付给全部工程款，付款方式为银行转账。

　　3、乙方提供银行账号信息供甲方转账付款：

　　开户银行：________________________

　　账户名：__________________________

　　账号：____________________________

　　第九条 违约责任

　　1、乙方不按本协议的工期完成所造成的工期延误，需按照总价的_____%/天的比例向甲方支付违约金。

　　2、甲方不按本协议的约定支付工程款的，经乙方通知之后，仍延迟______天未给付的，需按照合同总价的_____%/天的比例向乙方支付违约金。

　　第十条 其它

　　1、本协议未尽事宜按国家有关规定执行。

　　2、本防水工程保修期为______年。

　　风险告知：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　3、本协议经双方签字盖章之日起生效，待工程完工验收、甲方付清全部工程款后失效。

　　4、本协议一式_____份，甲方执_____份、乙方执_____份,具有同等的法律效力。

　　发包方(公章)：___________________ 承包方(公章)：___________________

　　法定代表人(签章)：_____________ 法定代表人(签章)：_____________

　　________年______月______日 ________年______月______日

　 签订施工合同的注意事项：

　　(一)审查签订主体资格

　　签约过程中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。

　　因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。其次，要审查对方是否具有从事合同业务的相关资质及目前的效力，特别是在特许行业和分包合同签订中更应注意。

　　(二)审查施工合同的内容

　　首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。

　　其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容:

　　1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定;

　　2、双方权利义务约定是否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚，能否影响工期;

　　3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项;

　　4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;

　　5、索赔程序是否明确可行;

　　6、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述是否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华丽、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度;

　　7、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险;

　　8、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行;

　　9、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

　　(三)审查签约人有无签约权限

　　多数情况下合同是由一方或者双方授权代表签署的。此时应当审查代理人的资格和权限，对于初次合作的单位，这些工作非常重要，即要对代理人身份、有无代理权、代理权限范围、期限等进行必要的审查，否则可能会发生没有代理权或超越代理权而导致合同效力受到质疑。需要注意的是，单位的部门或办事处是没有对外签约权力的，而分支机构签订合同时也需由法人授权。

　　(四)定金与“订金”的区别

　　定金是债的一种担保方式，合同法规定当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。可见定金具有惩罚性，在合同法上称为定金罚则。

　　在实践中不少人将定金写成了“订金”，而“订金”在法律上被认定为预付款。

　　(五)项目分包合同的特殊要求

　　公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来的，此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包或转包，通常的情况是发包方禁止项目转包和分包或者规定未经发包方同意，承包商不得将项目转包或分包给第三方。根据合同法的规定，转包、分包都要经过发包方的同意，否则转包或发包行为无效。对工程项目进行转包或分包的承包商往往对分包方隐瞒了原合同的规定，对此应当直接向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程转包或分包给我方。

　　(六)仲裁机构名称要写具体

　　大多数合同在约定仲裁事项时，只是笼统的写一旦发生纠纷在甲方(或乙方)所在地仲裁部门解决。这样的仲裁条款只是约定了仲裁地点而对仲裁机构没有约定，实际上不具有任何法律效力。根据仲裁法的规定，当事人在订立仲裁协议或约定仲裁条款时，应当选定仲裁委员会，所以对仲裁机构必须写具体的名称。如果没有写具体名称，发生纠纷后只能由当事人协商签订补充协议予以明确，协商不成原仲裁协议或合同仲裁条款无效。

　　(七)其他注意事项

　　1、签章。合同对方如果是企业法人或其他组织，在签章处应当加盖单位印章及授权代表签字，如果是自然人，则要求本人签名并加摁手印。所有的印章和签字应当清晰、完整。

　　合同法规定当事人采取合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。签字盖章对合同具有重要意义，企业之间签合同时，往往是由各自的代理人(经办人)完成的，在这种情况下，应当有经办人的签字和单位的印章，这样可以避免一些不必要的纠纷。如有的单位以合同未加盖本单位公章为由，否认经办人签名的效力;有的则以单位印章丢失、被盗等理由依靠地方保护主义通过立刑事案件来摆脱责任。为了不给这些人以可乘之机，订立合同时应当经办人签名和单位印章同时具备。

　　2、合同附件。要审查附件的内容是否与主合同一致，并应给与足够重视，要加盖相应印章以确认内容

　　3、签约时间和地点。合同落款处应当有签订的具体时间，并按要求填写签约地点，这关系到合同生效的时间、履行期限、履行地点及纠纷解决方式等问题的确定，不可小视。

　　4、合同中应明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准、验收程序等。

　　根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主题，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行，因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，以及需签署的文件和产生质量争议的处理办法等。

　　5、关于工期的争议，多因开工、竣工日期未明确界定而产生。

　　开工日期，有“破土之日”“验线之日”等说法;竣工日期，有“验收合格之日”

　　“交付使用之日”“申请验收之日”等说法。无论采用哪种说法，均应在合同中予以明确规定，并约定开工、竣工应办理哪些手续、签署何种文件。

　　对中间交工的工程，也应按上述方法做出约定。

　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定:“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。”

　　6、对工程进度拨款做出详细规定。

　　工程进度款的支付时间，与支付结算方式有紧密关系。通常有按月结算、分段结算和竣工后一次性结算3种方式。

　　按月结算，即实行月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量，进行结算。

　　分段结算，即双方约定，按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段，进行结算竣工后一次性结算。该方式适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价低且风险不大的项目。

　　即划分为基础、主体结构、装饰、设备安装几个阶段，分段进行结算。由于此结算方式针对形象进度，一目了然，因此对于预防资金超付、多付，可起到很好的控制作用。

　　7、明确规定监理工程师、双方管理人员的职责和权限。

　　建设工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员、管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。

　　故合同中，应明确列出各方派出的管理人员名单，明确其各自职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，以防止其他人员随意签字，给各方造成损失。

　　8、运用担保降低风险系数。

　　在签订《建设工程施工合同》时，可以运用担保制度，来防范或减少合同条款所带来的风险，如在合同中，可约定承包人向发包人提供履约担保，承包人若违约，应按天向发包人支付误期违约金，违约金限额为合同价的3%,违约金从履约保证金中扣除。