最新排水系统安装工程劳务分包协议范本【正式版】

　　承包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　分包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　甲方将承接的________________小高层排水系统安装工程以劳务承包方式承包给乙方,为明确双方职责,协商决定,制定以下条款,以求共同遵守。

　　一、工程内容：____________________小高层给排水系统(给水、排水、消防)安装工程。包括预埋、安装、油漆、设备安装调试、试水试压等。施工过程中产生的局部修改、开槽洞补槽洞、垃圾清理等由乙方自行解决。工程变更按甲方与业主的联系单工程量计算。

　　二、工程价格及付款方式:该工程轻包价格按甲方审计决算的人工费定额换算至每工日_____元计算。估算总价为_________元。付款方式平时每月按乙方上月出勤工人每人_____元发放生活费,工程完工验收后付至预算人工费的_____,至当年底如未完成审计,付至决算人工费的_____余额在审计决算后留_____保修金支付,保修金在工程验收后壹年付清。如乙方在中途无故退出,作为违约处理,结算时按实际完成工程量付至_____,其余作为违约金。

　　三、工程质量:严格按图或甲方技术交底方案施工,符合施工规范要求,确保工程质量,质量标准以总包单位制定的标准为依据。如安装质量不符要求,乙方必须无条件返工,如有严重质量问题,甲方有权取消乙方的承包资格,并由乙方承担相应的经济损失。

　　四、工程进度:具体进度计划由甲乙双方按总包单位进度方案进行周密布置,并严格执行,按时完工。如延误工期按甲方与总包单位签定的合同处罚条款进行处罚。

　　五、设备工具：主要设备配电箱、施工总电缆由甲方提供，其余设备工具由乙方自备。施工用消耗品如切割片、电焊条等磨损后由乙方凭废料到甲方处更换。乙方必须以节约原料为原则,不得随意浪费,如发现浪费现象,按情节轻重处罚。严禁偷盗,如发现以一罚十。

　　六、安全施工：在施工期间乙方必须严格按技术操作规范进行施工,现场必须佩戴安全帽(安全帽由乙方自备),系好安全帽扣,不准穿拖鞋作业。如造成安全责任事故,乙方自负。乙方施工期间重点做好防火工作,电焊工作场所应远离易燃区域,并按规范操作,施工用电必须符合规范,电缆电线安放有序,装修工程现场严禁吸烟。如系乙方原因造成火灾,由乙方付全部责任,并赔偿经济损失。为明确责任,将轻包价款总额的_____作为事故保证金,如乙方发生事故,其处理及治疗费用开支在保证金中提取,开支超过保证金提取额,由乙方自行解决,如乙方未发生事故,保证金在完工后返还给乙方。该30%保证金包含在完工后轻包费支付额度之内。

　　八、文明施工：乙方必须遵守施工现场的规章制度,服从甲方施工管理人员的现场管理,做到安全施工、文明施工,保持施工现场和仓库清洁整齐。并且遵守有关治安条例,不准有聚众闹事、吵架、偷盗等行为，如发现按治安条例处罚。参加施工人员必须出示身份证登记备案,办理工伤保险。施工现场不得住宿,住宿由乙方自行解决。甲乙双方在施工过程中应密切配合,如有问题应及时沟通联系,协商解决,以确保工程顺利进展。

　　九、违约责任：甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。

　　十、争议处理：本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　本协议具有法律效力。本协议一式二份,双方签字生效,至本工程竣工,决算款清后自行作废。

　　发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

　　签订劳务分包的注意事项

　　审查分包合同签约主体资格

　　签订分包合同前要强化对签约对象的合法性审查，了解其基本情况，以规避签约风险，同时完善以下资料的审核、收集工作。

　　1、证照审查：区分营业执照，看其是持《企业法人营业执照》的独立法人，还是持《营业执照》分支机构或其他经济组织。

　　2、资质审查：《建筑业企业资质管理规定》国家对从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程活动的建筑业企业实行资质管理，应审查签订分包合同的主体是否具有相关资质。

　　3、经办人审查：经办人系法定代表人的，可直接签订分包合同，无需单位授权;之外的任何委托代理人，应持单位出具的《授权委托书》及其身份证复印件，明确其身份和授权范围后方可签约。