最新项目屋面防水施工合同范本【标准版】

　　发包方：________________工程施工项目部

　　法定代表人：_____________________________

　　通讯地址：_______________________________

　　联系方式：_______________________________

　　承包方：___________________屋面防水施工队

　　法定代表人：_____________________________

　　通讯地址：_______________________________

　　施工队负责人：___________________________

　　联系方式：_______________________________

　　风险告知：为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事建设施工工程的资质，资质等级是否符合本次施工的要求;如果对方委托代理人进行签约的，应当确认该代理人是否具有授权委托书，同时要事先了解乙方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观乙方正在施工的现场。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就_______工程土建施工项目的________工程屋面防水分项施工合同事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　本工程为_____栋_____层框架结构的厂房, 屋面设计分为上人屋面、不上人屋面、有保温隔热层屋面，上人屋面防水层为40厚C30UEA补偿混凝土防层，不上人屋面防水层为3厚氯丁沥青防水涂，面刷银白色丙烯酸涂料二遍，有保温隔热层屋面防水层为二层3厚SBS改性沥青防水卷材。

　　第二条 工程名称、地点

　　1、工程名称：___________________工程;

　　2、工程地点：____________________________________。

　　第三条 工程内容及承包形式

　　1、内容：甲方现将________工程的屋面防水工程的二层3厚SBS改性沥青防水卷材发包给乙方施工。

　　2、工程用料：

　　防水卷材:采用“_____厂”的生产的“_____牌”3厚SBS改性沥青防水卷材;

　　3、承包方式：采取包工包料包工具的包工方式，乙方所需的机械工具及小型用具、劳保用品要自备(指除井架、搅拌机、卷杨机、起重机以外的一切设备或工具，如：喷灯、刷子、滚筒、灰刀等工具和安全帽、安全带等劳保用品)。

　　风险告知：上述条款约定了屋面防水施工合同的材料由承包方提供，即承包方在施工中包工包料(全包)。承包方所提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　第四条 合同工期

　　开工日期：_______年_____月_____日

　　竣工日期：_______年_____月_____日

　　合同工期总日历天数_____天。

　　第五条 合同价款

　　1、屋面防水层3厚SBS改性沥青防水卷材按屋面防水层展开面积_____元/M2(双层)计算(此单价包括的工作内容详见第六款)，面积约_____m2(双层)，合价约_____元(大写________________元整);

　　2、不设预付款，工程进度款按施工进度每月支付，乙方完成全部工程量并经甲方审核后，甲方于次月_____日前按审定工作量的_____%扣除工程预付款后向乙方支付工程进度款，余下_____%待本项工种收尾全部完工并经验收合格且甲乙双方办理完工程结算确认手续后，一个月内结清付清(即所有属于屋面防水工种的工作全部完成并清理现场后付清工资)。

　　3、零杂工：_____元/工日(必须服从临时安排工作)。

　　4、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少工程量计算。

　　第六条 工作范围

　　本合同所称的单价包括的工作内容为：

　　1、屋面基层清理并刷基层处理剂一道,铺二层3厚SBS改性沥青防水卷材;

　　2、包括屋面防水的安全文明施工，做到工完场清，材料堆放整齐;

　　3、乙方自行解决住处、上下班交通工具、生活水电费。

　　第七条 质量要求

　　1、防水材料必须符合施工规范和设计图纸要求，资料齐全;

　　1、必须严格按照施工规范和设计图纸要求施工，达到合格要求;

　　2、必须严格按施工方案和技术交底进行组织施工;

　　第八条 纪律制度

　　1、所有在工地的民工一律要服从管理人员的安排与指挥，对不服从项目部管理或不听从指挥的工人，处以罚款_____元/人次或清退出工地。如果班组长不执行施工员命令或施工途中翻吊价格的，未完成本项目工种要求结算的，对下属闹事民工不理不问不清退的，甲方有权随时终止乙方在本工地的施工资格，并按该班组已完成(达合格标准)的工程量_____%结算工资，余额不再支付，作违约金支付给甲方。

　　2、所有进入厂区范围内(含施工现场、工人宿舍等)的民工均必须具有较高的人格素质，不论在工作或休闲时、均不得随意喧哗、嘻闹、调戏或挑逗厂区工作人员，如有类似事件发生被厂方投诉的，甲方将直接追究其本人及所属班组的责任，不管事件影响程度轻重，一律在所属班组的总工资内扣罚_____元/人次，并交由公安机关登记备案另行处理，希望组内民工互相监督。另外，所有工人及管理人员进场、退场均须向厂区保安部门报交详细的人员名单(姓名、性别、年龄、家庭地址、联系电话、身份证复印件等)登记备案，并办理出入证(费用由乙方承担)。

　　3、在本工地内不得有偷窃、赌博、酗洒、打架行为，特别是不同班组在施工时相互不得发生冲突或群斗行为，如有此行为发生，双方均先各罚款1000元，经查清责任后再作严重处理或交由公安机关处理。

　　4、组内自筹饭堂，不准使用电炉，否则，处罚款_____元/次。

　　5、甲方要求乙方日工作人数不少于_____人，且保证按进度计划完成。如乙方不能按期完成任务，应根据自己实际情况增加工人或开夜班赶工，绝不得以任何借口，拖延工期，否则罚款_____元;若罚款后还不能按时完成任务，甲方将按乙方完成工程量(达合格标准)的_____%结算工资支付并清退离场。

　　第九条 安全生产责任制

　　1、所有民工均应经三级安全培训和教育，考试合格，并掌握工程施工安全技术、质量操作规程，并严格按“规范”操作程序的要求施工，遵章守纪，严禁违章、违规操作，否则一切事故责任由乙方负责。

　　2、工作时，穿拖鞋，不戴安全帽的，每被发现一人/次，扣罚乙方组内工资_____元。

　　3、在工作时，应时刻提高自身安全保护意识，注意安全，在安全前提下和生产作业。所有民工在工地内，在没有违章的情况下，发生意外事故的，_____元医药费以下的由乙方组内负责，_____元以上的由甲、乙双方各负一半责任。另外，甲方没有误工费补偿，特提醒各劳务队提高安全生产意识。

　　4、材料堆放整齐有序：材料、设备乱堆放一次扣罚_____元。材料堆放要求做到“谁做谁放、随做随清”，要设专人检查并做到情况有记录，原因有分析，明确责任，及时处理。

　　5、严格控制用电设施：乱接电罚款_____元，私自使用项目部禁止使用的电器被罚款所用电量的双倍价款。

　　6、宿舍、食堂管理有章可循，有专人管理，严禁将非工地人员带入宿舍。

　　7、乙方在施工中要认真执行《建筑施工安全检查标准》IGJ159-1999、严格执行我国《建设工程安全生产法管理条理》等。

　　8、乙方的特殊工种和各专业管理人员必须持久有效的上岗证。

　　9、乙方负责对工程施工现场进行管理，并设兼职安全员1至2名，乙方不服从甲方安全管理，违章指挥、冒险作业、造成事故的由乙方承担一切责任。

　　10、乙方进驻施工现场后制定创建立文明安全工地计划，乙方还应积极配合甲方及各职能部门的检查，并对存在的问题，要马上整改，否则项目部安排整改，一切费用由乙方负责。

　　第十条 质量与检查验收

　　1、乙方必须对工程质量的保障负责：为提高工程质量管理水平，除具备一定数量的各专业技术外，还应最少配备1名技术人员，随时对施工质量进行监督。

　　2、乙方严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

　　3、该工程施工过程中经检查定位不合格，须返工而造成的经济损失由乙方全部负责，乙方返工造成工期拖延的，由乙方全部负责。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对屋面防水施工工程的检查与验收手续。合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。如果发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　第十一条 合同履行、违约责任，赔索和争议的解决

　　1、 本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，具有同等法律效力。本合同自双方签定之日起生效。本合同自签定生效期内，每一方都必须全面履行合同规定的义务和责任，并享有相应的权利。

　　2、如在履行过程中，甲乙双方产生争议应通过协商解决，若无法通过协商解决，可起诉到当地法院予以解决。

　　发包方(公章)：_______________________ 承包方(公章)：_______________________

　　法定代表人(签章)：__________________ 法定代表人(签章)：__________________

　　________年______月______日 ________年______月______日

　 施工合同的注意事项：

　　一、合同主体审查

　　1、承包人应注意审查发包人资质。

　　对发包方主要应了解两方面内容:

　　①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;

　　②发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格;

　　③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

　　2、发包人应注意审查承包人资质。

　　①承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体;

　　②承包人应具有承包建设工程的资质。

　　二、工程范围。

　　发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。

　　三、建设工期。

　　合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。

　　四、工程质量。

　　1、发包人注意如下条款的约定:

　　①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良;

　　②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;

　　③工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续;

　　④应注意工程保修的约定。

　　2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款的约定应尽量做简单约定。

　　五、工程造价。

　　发包人与承包人都应当注意以下事项:

　　1、工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

　　2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。

　　①对可调价格合同，双方对价款调整的方法应进行明确约定，包括材料、设备价格的涨落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。

　　②采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚，约定具体的风险费用的计算方法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同，特别是固定总价合同，承包人往往承担的风险较大。因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化(如设计变更)、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。"

　　六、技术资料交付时间。

　　承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间，并且约定若发包人未按时提供资料，造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。

　　七、材料和设备供应责任，

　　1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容:

　　①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

　　②应约定供应方承担的具体责任;

　　2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容:

　　①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

　　②应约定供应方承担的具体责任;

　　③双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

　　④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。

　　⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。

　　八、工程进度款的拨款和结算。

　　对于承包人，工程进度款的约定尤为重要。对于工程进度款，通常是按月付款或按工程进度拨付。

　　1、约定按工程进度拨付的，应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任，如约定"甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕，逾期则以乙方送审的工程量为准"。有的发包人为了加大对审核进度款的约束，故意约定复杂的审核程序，如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视，并采取相应的对策。

　　2、约定按月支付，支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量，使工程造价成倍增长，而工程款支付以合同价款为基数，并根据形象进度付款，造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。合同外增加的价款，应约定当月签证，纳入当月支付。

　　九、竣工验收。

　　此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

　　十、质量保修范围和质量保证期。

　　发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。

　　十一、违约责任的约定应具有可操作性，以利于执行。

　　十二、其他条款。

　　1、作为承包人或者发包人，由于工程大，或者工程数量多，因此要办理授权手续。对于双方各自委派有人员，要向对方列出名单，明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚，防止无权人员随意签字，或走出权限签字。

　　2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定，选择仲裁的，仲裁委员会的名称应当准确无误

　　3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的，均应当在合同中予以明确约定。