2020年泥工班组劳务合同范本【正式版】

　　发包人：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　承包人：_____________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。

　　为了确保_____________________工程的质量、安全、进度和顺利竣工，并保证能使工程质量合格，施工现场管理达到“文明”标准，经甲乙双方协商，_依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，双方就本工程土建施工部分的有关事项达成一致，特订立本合同。

　　一、工程名称：______________________________

　　二、工程地点：______________________________

　　三、工程承包范围：__________________________

　　四、甲乙双方责任

　　1、乙方责任：

　　(1)、乙方负责本项目所用材料场内转运。

　　(2)、乙方自带电线和工具(包括斗车、搅拌机、振动棒、振动电机、灰盆、桶、灰铲、抹子、三级电箱、所有安全帽和安全带、衣服等)

　　(3)、乙方必须搞好施工现场的安全文明施工。

　　(4)、乙方负责搅拌机的操作,负责做好已完工序成品保护，负责施工抄平放线并配备施工技术人员。

　　(5)、乙方必须严格遵守国家规范，必须遵守项目部的综合管理规章制度。

　　(6)、负责按合同内容和施工图纸，以及甲方要求完成所承担的施工、工作内容，做到按时、按质、按量完成。并且工完场清。

　　(7)、乙方必须听从项目部的协调安排，不得擅自违背工作安排内容和交底内容，如因此原因造成损失，乙方必须承担其损失费用的两倍罚金。

　　(8)、乙方必须在作好自己承担工作内容的同时，完成自己施工区域和生活区域中的安全，文明施工工作。

　　(9)、乙方必须做好成品保护工作。

　　(10)、乙方必须保证工程开工时有足够的工人，，并按实际情况增加，乙方应把进场人员列出花名册(附身份证复印件)报交甲方存档。

　　2、甲方责任：

　　(1)、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

　　(2)、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按___%的管理费收取。

　　(3)、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

　　五、工期：

　　本工程从________年________月进场施工至________年________月________日竣工。乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划进行施工。逾期(非甲方责任或自然造成的)一天按________元进行处罚。

　　六、质量与检验：

　　1、乙方必须按照国家《工程建设标准强制性条文》的要求及《建筑施工质量验收标准》施工，以国家现行的施工验收规范作为竣工验收依据，保证本工程各道工序的质量均达到“合格”标准。以上若因乙方导致本工程质量达不到合格标准，需返工所造成的经济损失及材料费均由乙方支付，乙方必须支付除返工产生所有费用外本工程承包总价款5%的违约金。

　　2、检查验收：

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　(1)乙方应认真按照国家现行施工规范标准，设计图纸以及甲方的要求进行施工，随时接受甲方工程技术人员和建设、监理单位工程师的检查验收，并为检查验收提供便利条件。

　　(2)本工程在甲方工程技术人员检查验收时，各数字标准按中级提高一个等级验收。

　　(3)验收程序：乙方每道工序(或每个作业面)施工完毕后，应首先自检，认为达到约定质量标准后，请甲方技术人员进行验收，通过后再会同建设、监理单位进行正式交验，合格后方可进行下道工序的施工。

　　(4)对于在上述初验、正式验收以及随机抽查过程中经甲方或建设、监理方发现并指出的问题或达不到约定质量标准的部分(位)乙方均应积极主动地按要求在规定的时限内整改或返工，直至达到约定的质量标准。因以上整改、返工造成的材料、机械、人工等一切损失均由乙方_全部承担，且工期不顺延。

　　(5)若乙方在施工过程中出现下列情形之理，甲方有权单方面解除本合同，并有权在乙方全部退场完毕后按乙方完成并经甲方验收合格的工程价款70%进行结算。乙方应在接到甲方解除合同通知后立即无条件退场，若延期退场一天，甲方将对乙方处以1000元每天的罚款，罚款从结算款中扣除。(一)乙方出现连续两次或累计三次验收不合格的情况时。(二)乙方达不到约定质量标准部分(位)经两次返工后仍达不到约定的质量标准时。(三)乙方在施工作业过程中因自身原因导致严重质量事故发生时。

　　七、安全事宜：

　　1、乙方必须坚决执行《JGJ59——99》的安全标准及《建筑施工验收安全技术规范》的要求，并在施工过程中严格遵守国家有关安全生产的法律法规和建设安全生产有关管理规定以及甲方的安全纪律制度，不得违章指挥作业。

　　2、乙方必须对入场从事施工作业人员进行安全教育，必须全员办理劳动工伤保险，如不办理，出现问题后果自负。

　　3、乙方必须经常进行安全自我检查(进入施工现场必须带安全帽，违者处罚50元每次;高空作业时必须拴安全带，违者处罚100元每次;严禁酒后作业，违者处罚200元每次。以上累计达到两次及以上清除现场。)，发现安全隐患，及时消除。防止人身伤亡和其他安全事故的发生。

　　4、甲方可以随时对乙方依法实施安全方面的监督检查，乙方必须积极配合，并服从甲方对施工现场的安全生产管理。

　　5、乙方在施工作业过程中违章作业不按安全规范操作施工所发生的一切人身伤亡和其他安全事故均由乙方全部负责，由此发生的一切费用也一并由乙方全部承担。

　　八、承包单价及付款方式

　　(1)按承包范围所有人工费按每平方米建筑面积_______元计价_。_工程建筑面积以设计图纸核定建筑面积为准。

　　(2)付款方式：墙体结构完成支付合格工程量的________%。内外粉刷结束支付合格工程量的________%。余款待工程竣工验收后的本年度春节前付至总价款的_______%。

　　九、乙方指定负责人必须坚守工作岗位、不得无故离开，有事经批准并妥善安排好班组工作后方可离开，如乙方现场负责人擅自离开，甲方每次对乙方进行罚款200元的处罚。乙方在施工中必须合理利用各种材料，不得有任何浪费现象，并做到工完场清料净，乙方若有浪费材料现象，甲方有权根据所浪费材料的价值对乙方处以十倍的罚款，罚款费用从每次工程款中扣除，并责令乙方将现场清理干净。

　　十、其他及违约责任:

　　1、甲乙任何一方凡具有下列情形之一者，均属违约。违约方必须向守约方偿付工程总承包价款的___%作业违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。若违约情节严重的，守约方有权单方面解除合同，违约方无条件接受，除向守约方偿付约定的违约金外，还应赔偿因此给守约方造成的一节经济损失和承担相应的法律责任。

　　2、若乙方严重违约，甲方有权解除本合同，乙方应无条件接受并立即退场：

　　(1)任何一方单方面更改合同内容

　　(2)乙方将工程转包给其他单位或个人

　　(3)乙方无正当理由拒不服从甲方现场负责人的指挥和管理，拒不执行甲方下达的指令，态度极其恶劣，情节极其严重的

　　(4)乙方在施工期间无理取闹、借口生事，超越合同约定向甲方再提其他任何条件，因此影响甲方工期或无故找甲方扯皮，以及违反合同约定索要资金，拖欠工人工资情节严重的。

　　3、乙方所有特种作业人员必须持有特种作业证件。

　　十一、如因乙方施工工期质量和安全管理不能达到合同所约定要求，或者不符合国家标准和验收规范﹙包含工程所在地地方标准﹚甲方有权单方终止合同，并且不支付任何费用，乙方必须无条件退场。

　　十二、甲方向乙方支付工程款的进度和次数，可以遵循甲方同建设方签订的总承包合同执行，如因建设方未按总承包合同向甲方拨款，而影响本合同的执行和民工工资的发放，甲乙双方可以协商进行解决，但乙方不得以此为理由停工或罢工，因乙方停工而造成的工期延误及其他损失，乙方必须承担相应责任。

　　十三、争议解决

　　九、争议解决

　　1、因本协议引起或与本协议有关的争议，双方应友好协商并签订补充协议解决。协议不成，双方均有权向合同履行地的人民法院起诉。

　　2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

　　风险告知：争议管辖权条款的约定用于避免对方精心设计的司法陷阱，在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：_____________法定代表人(签章)：______________

　　签订日期：________年_____月_____日

　　签订劳务承包合同的注意事项

　　一方面，劳务承包合同要注意合同条款约定的合法性。要合理确定发包方、分包方权利义务，决不能将法律、法规、规章规定应由发包方负责的技术责任、质量责任、安全责任全部推给劳务承包方，否则这样的合同条款将是无效条款。另一方面，要关注内容条款的实用性。针对劳务承包市场的现状，有针对性地约定合同中的责任归属、违约等条款，以提高合同实用性。

　　(1)防范安全风险

　　一般认为，在劳务承包条件下，劳务承包人可自行进行管理，并且只对总包人或工程分包人负责，总包人和工程分包人对发包人负责，劳务承包人对发包人不直接承担责任。即劳务承包双方互相按合同承担相应责任，并不共同向发包人承担连带责任。这就使我们更有必要明确约定义务人是谁，否则可能将有限的精力卷入不必要的争议中。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定:“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”及第三十二条规定:“施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评”可知:提供有关技术方案、操作规程，以及提供安全防护用具和安全防护服装是劳务作业发包人的法定义务。劳务作业承包人的法定义务是委派项目负责人，负责劳务作业施工现场的管理。根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条规定，“建筑施工总承包企业安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员应当按企业资质类别和等级足额配备，根据企业生产能力或施工规模，劳务公司的专职安全生产管理人员人数至少为1人/五十名施工人员，且不少于2人”，作业人员持证上岗，未经过培训的人员，应当禁止其在施工现场从事施工活动。劳务作业发包方与承包方如何履行安全生产这一条“职责”,应该尽可能做出明确具体约定。

　　(2)劳务费的计取方面

　　劳务人员劳务费的计取方面存在建筑安装劳务收入的确认标准，在实务操作中一直缺乏明确的量化执行标准的问题。因此有必要明确约定标准，防止因此而产生争议。建议采纳以质量、进度、安全文明施工现场分区的新型计价模型，对劳务企业劳务人员的劳务费计价标准，使劳务费的计取更加合理化、科学化。

　　(3)根据承发包双方的情况增加实用条款

　　为了切实保护自身利益，对于信誉不佳的客户，必须有针对性地增加防范性的条款，防止利益受损。劳务承包商也可就机械停工、材料供应等因素造成的窝工或者错误指令造成的返工约定违约责任。劳务发包方也可以明确约定履约保证金、质量保证金、采用经济手段强化监督制约，保证劳务队伍严格认真履行合同。有人建议签订三方合同，将开发方、总承包方、分包方共同成为合同责任主体，由第三方监督合同另外两方对合同的履约情况，并承担必要的连带责任，这种意见值得考虑。