最新消防工程劳务承包合同范本【专业版】

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号:___________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：____________________________________________________

　　2、工程地点：____________________________________________________

　　3、工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统(图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准)

　　4、承包方式：_____________________。

　　风险告知：关于材料提供的事项，合同中提供了几项可供选择的方式。既有约定由承包方包工包料的形式，也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择，但在这里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　第二条、工程要求

　　1、消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。

　　2、施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。

　　3、甲方派驻的项目经理______________(手机号：_________________)、负责工地的管理和质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。

　　4、乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一道工序。

　　4、树立“安全第一的思想”，施工人员进入工地，必须有安全措施，确保安全施工，杜绝人身伤亡事故的发生。

　　第三条、工程进度和质量

　　1、工期：开工日期自______年____月____日至_____年____月____日完工，并结合总包方总进度计划要求组织施工，绝对不得影响工程进度。

　　2、质量标准：按消防施工验收规范要求：合格_

　　第四条、工程劳务费价款

　　1、劳务费计价：合同暂定价为：大写:______________________(小写：______元)，详见消防设备价格明细表

　　2、备注：

　　(1)在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目，甲乙双方可另行协商增加工程报价项目。

　　(2)各系统按实际安装、据实结算。

　　(3)如有特殊情况可考虑给予一定的施工费奖励。

　　3、劳务费预付、决算办法：

　　(1)消防预埋部分以报价价格为基准计算，按每月完成工程量的80%支付劳务费。

　　(3)自动喷淋管道安装按点位支付80%劳务费。

　　(3)消火栓管道安装按点位支付80%劳务费。

　　(3)报警系统安装按点位支付80%劳务费。

　　(4)各系统经消防支队验收合格后甲方必须在两个月内和乙方结算清楚工程量，并按结算结果付清全部余款。

　　第五条、甲方责任

　　1、甲方负责协调施工用水、用电到现场,水电费由甲方承担。

　　2、甲方负责主要设备及施工材料运到场，由甲方签收。

　　3、甲方负责协调与乙方有关施工方面的事务。

　　4、甲方有权对乙方违规违纪行为进行处罚。

　　5、甲方提供乙方施工工棚一间。

　　6、因工具所产生的易耗品(如钻头、切割片等)及脚手架均由甲方承担。

　　7、当乙方因工程质量不合格或工程进度达不到甲方要求的，甲方有权安排其他施工队进场帮助施工，费用从乙方劳务费中扣除;情况严重时，甲方有权直接将乙方清理出场直至终止本合同，由此给甲方造成损失的，有权向乙方索赔。

　　8、甲方在施工前和施工过程中如有图纸变更和设计变更单等资料要及时发放给乙方负责人，如没有及时发放，造成返工的一切损失由甲方承担。

　　9、甲方负责组织各相关部门对本工程的所有验收活动，所产生的费用由甲方承担。

　　10、甲方负责本消防工程所有资料的整理及备案。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　第六条、乙方责任

　　1、严格按照甲方下达的指令进行工作安排，确保工期与施工质量，同时对施工所需材料和设备提前一个星期申报，未报、漏报造成的损失由乙方负责。

　　2、严格遵照消防规范进行施工安装，特殊工种岗位应持证上岗。(焊工证、管工证、电工证)

　　3、消防水系统管道套丝安装处应做防锈和除麻处理，焊接钢管需先除锈刷漆后安装，管道及支吊架安装应横平竖直。

　　4、施工人员进入现场必须佩带安全帽，人工梯作业需有专人保护，高空作业需佩带安全带工作，接电必须有专业电工操作，否则，扣劳务费50至500元。

　　5、材料和设备到工地后乙方不负责卸车，不负责材料保管。

　　6、施工过程中，由于乙方未按照图纸和规范施工造成的返工及材料损失由乙方负责。

　　7、乙方人员应遵守工地的一切规章制度，文明施工，并与其他施工队协调好关系，如工地发生打架或偷盗事件按甲方的规章制度进行处罚。

　　8、乙方因违章施工或保护措施不到位，造成业主或其他相关施工单位损失的，由乙方承担全部责任。

　　9、乙方负责人应按时参加工地及甲方有关会议，及时向工人传达会议内容，若发生有不服从管理，顶撞甲方管理人员现象的扣除劳务费500元，或解除合同。

　　10、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　11、乙方对甲方所购的建材，如发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的一切损失。

　　12、乙方若施工中造成其它工序成品的破坏，则照价赔偿。

　　13、乙方必须服从甲方及监理方分配的清理打扫卫生工作，如有不服从者产生的全部罚款由乙方自行承担。

　　第七条、乙方的接受通知方式：现场书面接收、手机短信接收(手机号：_______________)

　　第八条、违约条款

　　1、发包人违约，当发生下列情况时：

　　(1)本合同的发包人不按时支付工程预付款;

　　(2)发包人无正当理由，且无限期拖延支付工程款，导致施工无法进行;

　　(3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　2、承包人违约，当发生下列情况时：

　　(1)承包人不履行合同义务，或不按合同约定履行义务的其他情况，承包人承担违约责任，发包人保留追究承包人赔偿其他损失的权利。

　　(2)工程管理过程中的违约扣款、赔偿等，由发包人根据工程实际情况确定从承包人工程进度款或结算款中扣除。

　　第九条、争议解决

　　1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

　　(1)提交_______仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　第十条、合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字或盖章后生效，具有同样法律效力。本合同自签订之日起生效，合同义务履行完毕后终止。

　　发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

　　签订劳务承包合同的注意事项

　　一方面，劳务承包合同要注意合同条款约定的合法性。要合理确定发包方、分包方权利义务，决不能将法律、法规、规章规定应由发包方负责的技术责任、质量责任、安全责任全部推给劳务承包方，否则这样的合同条款将是无效条款。另一方面，要关注内容条款的实用性。针对劳务承包市场的现状，有针对性地约定合同中的责任归属、违约等条款，以提高合同实用性。